Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Martien van Zaal Beschoeiingen BV, gevestigd te De Kwakel
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 27 januari 2018 onder nummer 72014628
Artikel 1. Definities en afwijking
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Van Zaal: Martien van Zaal, vertegenwoordigd door haar vennoten, handelend onder de naam Van Zaal, die het Product en/of de Dienst en/of het Werk aanbiedt/levert/plaatst;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product en/of Aanneming en/of een Dienst afneemt van Van Zaal;
De Producten/het Product: houtproducten, waaronder schuttingen, steigers, pergola’s, vlonders, hout, vloerdelen, beschoeiing, schors en/of overige houtproducten, alsook folie en aarde door Van Zaal aangeboden al dan niet gebruikt voor het vervolmaken van het Werk;
De Diensten/de Dienst: aanvraag van vergunningen en/of het verrichten van werkzaamheden die niet vallen onder aanneming van werk of levering van het Product;
Het Werk: voortbrengsel van stoffelijke aard dat voorkomt uit aanneming dat op krachtens Overeenkomst voor Opdrachtgever door Van Zaal tot stand is gebracht anders dan in dienstbetrekking;
De Aanvraag: het verzoek van de Opdrachtgever aan Van Zaal hem een Offerte te doen toekomen;
De Offerte: elke door van Zaal gedane aanbieding van Producten en/of Werk en/of Diensten via op maat gemaakte aanbiedingen of via ingevulde offerteformulieren;
De Opdrachtbevestiging: de door de Opdrachtgever retour gezonden, ondertekende en inhoudelijk ongewijzigde Offerte;
De Overeenkomst/Overeenkomsten: de Opdrachtbevestiging, inclusief de daarbij behorende algemene
Bij toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden kan van deze voorwaarden alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden
Zodra een Overeenkomst tot stand is gekomen zijn de algemene voorwaarden tevens van toepassing op aanvullende en/of opvolgende Overeenkomsten en afspraken met Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de algemene voorwaarden van Van
Van Zaal behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas na toezending van de algemene voorwaarden of clausules. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden op verzoek va Opdrachtgever gelden slechts en indien voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn
Artikel 3. Offertes
Offertes zijn vrijblijvend, en kunnen door Van Zaal worden herroepen totdat de Offerte is ondertekend tenzij in de Offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald of een termijn is bepaald voor de acceptatie hiervan (geldigheidsduur).
Van Zaal brengt de Offerte schriftelijk, mondeling dan wel elektronisch
De Offerte omvat een nauwkeurig omschrijving van de Producten, het Werk of De Offerte geeft verder, indien mogelijk, een indicatie van de termijn voor de levering van de Producten, het Werk en de Diensten en geeft inzicht in de wijze waarop de prijs voor de Producten, het Werk en de Diensten zullen worden berekend.
Elke Offerte gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst door Van Zaal en haar ondergeschikten onder normale omstandigheden en gedurende normale Het staat Van Zaal echter vrij – indien zij dit noodzakelijk acht – werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
Artikel 4. Vertegenwoordiging
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Van Zaal binden Van Zaal niet dan nadat en voorzover zij door Van Zaal schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5. Overeenkomst van levering Product/Aanneming
De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Van Zaal de Opdrachtbevestiging heeft
Van Zaal is gerechtigd tot het vragen van (een) voorschot(ten) aan de Opdrachtgever ter dekking van de te maken kosten of het uiteindelijk in rekening te brengen bedrag met een maximale hoogte van 50% van het totale bedrag van de Overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk ander is Van Zaal is gerechtigd nog geen uitvoering aan de Overeenkomst te geven of verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang het verzochte voorschot niet is ontvangen.
Artikel 6. Prijzen
De door van Zaal opgegeven prijzen luiden steeds exclusief omzetbelasting, andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en ex transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de
Indien na de datum van de Offerte, doch vóór uitlevering van het Product en/of de Dienst, één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Van Zaal gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsstijging 5% of meer bedraagt is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met Van Zaal te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
To de in het voorgaande lid genoemde kostprijsfactoren behoren – doch niet uitsluitend – alle wijzigingen in vrachten, zoals invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen, alsmede koerswijzigingen.
Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Van Zaal tijdig over de ruimte kan beschikken waar het Werk wordt uitgevoerd, dan wel waar het Product wordt geleverd. Ook dient deze te bewerkstelligen dat aanvoer van het Product mogelijk is naar voornoemde plaats en daar kan worden afgeleverd/neergezet.
De Opdrachtgever faciliteert voor het tot stand brengen van het werk voldoende aan- en afvoermogelijkheden, alsook aansluitmogelijkheden voor gas, water, licht en overige werktuigen zonder daarvoor kosten in rekening te
De Opdrachtgever zal zorgen dat bij werkzaamheden in de nabijheid van wegen signalering en veiligheid van Van Zaal en diens werknemers gewaarborgd zijn.
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de taken van Van Zaal behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk/levering van het Product daarvan geen vertraging
De Opdrachtgever staat er voor in dat de grond waarin het Werk zal worden uitgevoerd, vrij is van welke vervuiling dan ook. Alle schade aan medewerkers, werktuigen en materiaal dat ontstaat vanwege bodemverontreiniging of welke andere vervuiling dan ook komt voor rekening en risico van de
Artikel 8. Meer/minderwerk
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering;
ingeval van afwijkingen van (begroot) gebruikt Product, mits onvoorzien;
ingeval van afwijkingen in manuren, mits
Van zaal zal een aanvraag tot meer/minderwerk op verzoek van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. In de gevallen als bedoeld in sub b en c zal Van Zaal – indien de situatie het toelaat – steeds voorafgaand overleggen met Opdrachtgever.
Per uur meer/minderwerk wordt €60,= in rekening gebracht/gecrediteerd.
Artikel 9. Vergunningen
De Opdrachtgever draagt ten aanzien van de uitvoering van Werk zelf zorg voor de benodigde gegevens en goedkeuringen/toestemmingen van overheidswege (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, enzovoorts) welke benodigd zijn voor levering van het Product en/of het Werk (hierna: “vergunningen”). De daaraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtgever. Van Zaal is nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook vanwege het ontbreken hiervan, ook indien zij zelf de aanvraag voor de vergunningen heeft
Op initiatief van Opdrachtgever kan Van Zaal vergunningen voorbereiden en/of Van Zaal is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het resultaat van de aanvraag. Opdrachtgever is in zijn hoedanigheid van belanghebbende/aanvrager alle leges en eventueel bijkomende kosten verschuldigd in verband met de vergunningen.
Van Zaal brengt voor de voorbereiding kosten in rekening welke in de Offerte alsdan nader worden gespecificeerd, dan wel begroot. Het bepaalde ten aanzien va meer/minderwerk geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van aanvraag van goedkeuringen enz.
Van Zaal zal niet aanvangen met het Werk eer de benodigde vergunningen zijn ontvangen. Indien de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk wel verlangt, komt dit geheel voor diens rekening en risico, met dien verstande dat het Van Zaal in dat geval vrijstaat de
uitvoering van het Werk op te schorten totdat de benodigde toestemming/goedkeuring is verkregen.
Artikel 10. Tekeningen, Berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
De op gegevensdragers van Van Zaal weergegeven afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere vermelde feitelijke en technische gegevens zijn slechts bindend en exact indien en voorzover dit zo uitdrukkelijk is opgenomen in de Opdrachtbevestiging.
De door Van Zaal vervaardigde of verstrekte gegevens en informatie blijven haar (intellectuele) eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat de bedoelde gegevens en informatie, behoudens ter uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Zaal worden gekopieerd of aan derden worden getoond, bekend gemaakt of anderszins
Artikel 11. Opleveringstermijn
De in de Overeenkomst aangegeven datum van oplevering is een streefdatum doch geen fatale datum. Dit geldt in het bijzonder indien weersomstandigheden Van Zaal belemmeren het Werk te verrichten. Dit heeft tot gevolg dat een schriftelijke ingebrekestelling nodig is voor het laten intreden van verzuim en dat aan Van Zaal een redelijke termijn dient te worden gegeven om alsnog na te komen.
Artikel 12. Risico-overgang
Zodra het Product zich bevindt op het grondgebied van de Opdrachtgever, draagt deze het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het Product mocht ontstaan, behoudens voorzover dit aan opzet of grove schuld van Van Zaal te wijten is. Indien de Opdrachtgever in verzuim blijft met de afname van het Product of de uitvoering van het Werk op enige wijze belemmert, zal Van Zaal gerechtigd zijn onder meer de kosten van opslag van het Product en/of loonkosten en overige meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en geldt het voorgaande inzake de risico- overgang vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is met afname.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Van Zaal totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor alle aan de Opdrachtgever geleverde of nog te leveren Producten, het Werk of de Diensten daaronder begrepen kosten van levering, transport, montage en installatie, evenals alle overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst (te vermeerden met rente, kosten, contractuele schadevergoedingen en boetes) die de Opdrachtgever wegens het eventueel tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten verschuldigd is, volledig aan Van Zaal zijn
Voor zover de Opdrachtgever nog andere dan de hiervoor opgesomde verplichtingen jegens Van Zaal heeft, zullen betalingen van de Opdrachtgever eerst in mindering worden gebracht op deze overige verplichtingen en vervalt het
eigendomsvoorbehoud pas nadat de Opdrachtgever aan alle hiervoor opgesomde verplichtingen heeft voldaan.
Zodra de Opdrachtgever in verzuim is met betaling, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, wanneer de vordering niet opeisbaar zijn, is Van Zaal gerechtigd onmiddellijke afgifte van de Producten op grond van het eigendomsvoorbehoud te verlangen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart dat zij op eerste verzoek Van Zaal de toegang zal verschaffen tot haar (bedrijfs)gebouwen en (bedrijfs)terreinen teneinde Van Zaal te doen
Indien de bepalingen uit dit artikel niet of niet tijdig worden nageleefd door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete verschuldigd aan Van Zaal van €10.000,- per overtreding en
€500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.
Indien onder de werking van dit artikel Producten worden teruggenomen dan zal de waarde van deze Producten in mindering worden gebracht op de openstaande bedragen als bedoeld in lid 1. De waarde van de Producten wordt bepaald door Van Zaal aan de hand van de waarde in het economische verkeer op het moment van
Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
Betalingen door Opdrachtgever dienen giraal in euro’s te zijn voldaan op de bankrekening een en ander als vermeld op de factuur/voorschotnota, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening factuur/voorschotnota. Na het verstrijken daarvan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal vanaf dat moment een vertragingsrente in rekening worden gebracht welke gelijk is aan de wettelijke rente voor handelstransacties plus 3
Van Zaal is gerechtigd om een aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare vordering op diezelfde
Alle vorderingen van Van Zaal op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar bij aanvraag faillissement, aanvraag surséance van betaling, of aanvraag van toepassing van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen dan wel indien de Opdrachtgever op enige andere wijze het vrije beheer verliest over zijn vermogen, of Van Zaal gegronde redenen geeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
Van Zaal is ten allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van Producten of uitvoering van het Werk over te gaan of deze voort te zetten, gepaste zekerheid te verlangen van Opdrachtgeer voor de stipte nakoming van zijn
Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft (verzuim), kan Van Zaal de buitengerechtelijke incassokosten, forfaitair gesteld op 10% van het openstaande saldo doch met een minimum van €100,- per openstaande rekening, in rekening te brengen. Ingeval van een gerechtelijke procedure is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd zoals vastgesteld op basis van het forfaitaire liquidatietarief met een maximum van 10% van de hoofdsom ofwel op basis van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten en daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde)
Artikel 15. Oplevering
Als tijdstip van oplevering geldt het moment waarop Van Zaal of een van haar ondergeschikten Opdrachtgever mededeelt dat het Product of het Werk voltooid is. Het staat Van Zaal vrij Opdrachtgever te verplichten na oplevering van het Werk ter goedkeuring, een eventueel van foto’s voorzien opleveringsrapport te doen ondertekenen, waarvan Opdrachtgever een afschrift zal Dit ondertekende opleveringsrapport geldt als bindend bewijs in een eventueel geschil ten aanzien van de staat van het Product/het Werk op het moment van oplevering.
Nadat het Werk/het Product is (op)geleverd, zal Opdrachtgever het Werk keuren binnen uiterlijk 14 dagen nadat de mededeling is gedaan. Indien de in artikel 15 lid 2 genoemde tijd zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde tekortkomingen is verstreken, worden het Product/het Werk geacht te zijn
Artikel 16. Reclames
Reclames dienen met inachtneming van onderstaande termijnen te worden gemeld, bij overschrijding waarvan elke aanspraak tegen Van Zaal terzake van die gebreken Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 2 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
Voor zover het Product/het Werk gebreken vertonen die niet binnen de 14 dagen na oplevering zichtbaar zij, dient de Opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd melding van gegronde tekortkomingen te maken binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of had kunnen constateren, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon Het recht hiertoe vervalt in ieder geval 2 jaar na oplevering.
Het recht hiertoe vervalt in ieder geval 2 jaar na oplevering van het Werk/Product. Tekortkomingen, die zijn ontstaan nadat derden in de nabijheid van het Product/Werk werkzaam zijn geweest, zijn niet toerekenbaar aan Van Zaal, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de tekortkoming door Van Zaal is
In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het Product/Werk ongeacht deze tekortkomingen worden Van Zaal zal zulke tekortkomingen – indien redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk – alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
Onder de garantie vallende gebreken zullen door Van Zaal worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkig onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Van Zaal, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Van Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals bijvoorbeeld transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 17. Garantie
Behalve de hierna uitgesloten beperkingen staat Van Zaal in voor zowel de deugdelijkheid van het Product/Werk als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte Dit geldt indien het gebrek het directe gevolg is van een uitsluitende of overwegende onjuistheid in de door Van Zaal toegepaste constructie of vanwege
gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Op in het Product/Werk gebruikt hout geeft Van Zaal garantie overeenkomstig de algemene voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Houthandel, zoals deze gelden tussen Van Zaal en haar leveranciers.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
de niet-inachtneming van onderhoudsvoorschriften;
normale slijtage
montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
door de Opdrachtgever zelf aangeleverde materialen respectievelijk zaken;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever toegepast;
door Van Zaal van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan Van Zaal heeft verstrekt;
schade aan het Product/het Werk welke is tot stand gekomen door toedoen van (knaag)dieren, ongedierte, houtworm enzovoorts;
schade aan het Product/het Werk die het gevolg zijn van weersinvloeden;
schade ontstaan aan het Product/het Werk die het gevolg zijn van grondverzakkingen, aardbevingen
Terzake van door Van Zaal uitgevoerde Diensten wordt geen enkele garantie gegeven, behalve dan welke ingevolge de wet geldt omtrent de uitvoering van een opdracht.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Van Zaal is beperkt tot nakoming van de in artikel 17 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en hetgeen wordt gedekt door haar bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Van Zaal aanvaardt derhalve onder meer geen aansprakelijkheid wegens de niet-nakoming van andere (contractuele) verplichtingen noch die wegen een onrechtmatige daad van een ondergeschikte (behoudens opzet of bewuste roekeloosheid).
Opdrachtgever is degene die opdracht geeft voor eventuele graafwerkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van werk; deze blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade aan buizen, leidingen, kabels Van Zaal heeft te allen tijde regres op Opdrachtgever indien Van Zaal hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Dit geldt niet indien Van Zaal geen KLIC-melding heeft gedaan en de Opdrachtgever niet bekend was met het feit dat geen KLIC-melding had plaatsgevonden.
Mocht desalniettemin – buiten voornoemde gevallen en de bedrijsaansprakelijkheidspolis – aansprakelijkheid van Van Zaal worden aangenomen dan is de aansprakelijkheid van Van Zaal jegens Opdrachtgever beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door haar in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte bedrag, behoudens als deze Overeenkomst wordt ontbonden. In dat laatste geval bestaat geen aansprakelijkheid. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken om het Product/Werk van Van Zaal aan de Overeenkomst te doen beantwoorden.
Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van Zaal is alle aansprakelijkheid van Van Zaal voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade,
zoals bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, van vergoeding uitgesloten.
Opdrachtgever zal Van Zaal vrijwaren respectievelijk schadeloos stellen terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Van Zaal in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is
Artikel 19. Overmacht, opschorting en ontbinding
Het tekortschieten door Van Zaal in de nakoming van de Overeenkomst is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Van Zaal gelegen omstandigheid, waaronder in ieder geval valt oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, sabotage, werkstaking, bezetting werkliedenuitsluiting, transport-
, invoer- en uitvoerbelemmeringen, blikseminslag, (extreme) weersomstandigheden, ijsgang, brand, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, in- uitvoer, leverings- of productieverboden, niet-beschikbaarheid van personeel wegens ziekte en andere ernstige storingen in het bedrijf van Van Zaal of diens toeleveranciers.
De termijn voor nakoming wordt verlengd met de periode, gedurende welke Van Zaal door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Van Zaal gehouden is schadevergoeding te voldoen aan de
Artikel 20. Opschorting en ontbinding door Van Zaal
Overeenkomsten kunnen door Van Zaal zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, worden opgeschort voor maximaal 3 maanden of worden zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring daartoe op het moment dat de Opdrachtgever:
niet, niet behoorlijk of niet op tijd voldoet aan enige van belang zijnde verplichting, die voor de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeien;
goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Van Zaal te voldoen;
de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling (wordt) aanvraagt (/-d), of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling;
door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent of conform artikel 37 Fw gestand
In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst worden de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, en is de Opdrachtgever gehouden om het bedrag te betalen en de Producten/Werk die op deze vordering(en) betrekking hebben, af te nemen, bij gebreke waarvan Van Zaal bevoegd is deze zaken
voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening en risico te verkopen. Ook is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Van Zaal geleden schade door ontbinding zoals winstderving en opslag- en transportkosten etc.
Artikel 21. Forumkeuze/bevoegdheid
Op alle Offertes en Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van
Alle geschillen, voortvloeiende uit de door Van Zaal met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Amsterdam (, Sector Kanton).
Artikel 22. Slotbepaling
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of door rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van deze voorwaarden die nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
